АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2009 г. № 563
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 № 360 "Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры", Уставом
города Перми, решением
Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 344 "Об утверждении общего порядка взаимодействия Пермской городской Думы и администрации города Перми по реализации Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", протоколом совещания у главы администрации города Перми от 30.07.2009 в целях единообразного применения действующего законодательства и упорядочения взаимоотношений постановляю:
1. Утвердить прилагаемую примерную форму договора
оказания услуг по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения.
2. Рекомендовать муниципальному предприятию "Пермводоканал" проводить оформление договоров оказания услуг по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения по утвержденной форме.
3. Муниципальному предприятию "Пермводоканал" разработать регламент предоставления застройщиками документов для оформления договоров оказания услуг по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Южакова С.Н.
Глава администрации города
А.Б.КАЦ
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации города
от 31.08.2009 № 563
Примерная форма договора
оказания услуг по подключению к сетям водоснабжения
и водоотведения
г. Пермь "___" ______________ 200__ г.
____________________________________, именуемое в дальнейшем "Предприятие",
в лице ______________________________________________________, действующего
на основании ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
"Общество", в лице _______________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
и _____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице _________________________________________, действующего на основании
___________________________________________, совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Основные понятия
1.1. Подключение - процесс, дающий возможность осуществления подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства Заказчика к сетям водоснабжения и/или водоотведения, строительство, реконструкция, модернизация, которых осуществляется в соответствии с Инвестиционной программой
по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., утвержденной решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8, находящимся в хозяйственном ведении Предприятия и эксплуатируемым Обществом, в точке (точках) подключения.
1.2. Точка подключения - место соединения сетей водоснабжения и/или водоотведения с устройствами и сооружениями Заказчика, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства Заказчика к сетям водоснабжения и/или водоотведения, находящееся на границе земельного участка, принадлежащего Застройщику на праве собственности, аренды либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором.
1.3. Условия подключения - условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства и/или реконструкции к подключению, выполняемые Заказчиком.
1.4. Присоединение - соединение устройств и сооружений Заказчика, созданных и/или реконструированных в соответствии с условиями подключения, с сетями водоснабжения и/или водоотведения в точке (точках) подключения.
1.5. Правила подключения - Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения".
2. Предмет договора и общие положения
2.1. В соответствии с настоящим договором Предприятие принимает на себя обязательства обеспечить оказание Заказчику услуги по подключению строящегося (реконструируемого) здания (строения, сооружения, иного объекта) (указать точное название), расположенного по адресу _________________________________________________________ (далее - Объект).
Общество на основании отдельных договоров между Предприятием и Обществом принимает на себя обязательства выполнить работы, необходимые для подключения Объекта.
Заказчик обязуется надлежащим образом выполнить условия подключения, выданные Обществом, и оплатить Предприятию услуги по подключению.
Результатом по настоящему договору является подключение Объекта.
2.2. Подключение Объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения по настоящему договору осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:
2.2.1. Обращение Заказчика к Предприятию с предложением о заключении договора (офертой) и приложением документов в соответствии с действующим законодательством.
2.2.2. Направление Предприятием Обществу оферты с приложением документов в соответствии с действующим законодательством для подписания договора и разработки условий
подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и/или водоотведения с указанием точки (точек) подключения по форме согласно приложению № 1 к настоящему договору, схемы
месторасположения точки (точек) подключения по форме согласно приложению № 2 к настоящему договору, реестра
исполнительной документации по форме согласно приложению № 3 к настоящему договору (далее - Приложения), определения перечня, объемов и сроков выполнения работ, необходимых для обеспечения технической возможности осуществления подключения Объекта.
2.2.3. Подписание Обществом договора и разработка Приложений, определение перечня, объемов и сроков выполнения работ, необходимых для обеспечения технической возможности осуществления подключения Объекта, в соответствии с ранее выданными Обществом Заказчику техническими условиями.
2.2.4. Передача Обществом Предприятию подписанного договора с Приложениями, определенных Обществом перечня, объемов и сроков выполнения работ, необходимых для обеспечения технической возможности осуществления подключения Объекта, для подписания Предприятием и Заказчиком.
2.2.5. Подписание Предприятием договора и Приложений, передача их Заказчику.
2.2.6. Подписание Заказчиком договора и Приложений, направление двух подписанных экземпляров Предприятию.
2.2.7. Разработка и утверждение в установленном порядке Заказчиком проектной документации на основании выданных Обществом условий подключения до точки (точек) подключения.
2.2.8. Разработка, согласование Обществом и утверждение в установленном порядке Предприятием проектной документации и графика выполнения работ, необходимых для обеспечения технической возможности осуществления подключения Объекта.
2.2.9. Разработка, согласование Обществом и утверждение в установленном порядке Предприятием рабочей документации на выполнение работ по присоединению Объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения в точке (точках) подключения.
2.2.10. Выполнение Обществом и приемка Предприятием работ, необходимых для обеспечения технической возможности осуществления подключения Объекта. Информирование Заказчика о готовности к присоединению Объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения в точке (точках) подключения.
2.2.11. Выполнение Заказчиком условий подключения.
2.2.12. Проверка Обществом выполнения Заказчиком условий подключения.
2.2.13. Присоединение Объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения и подписание акта о присоединении Объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения между Обществом и Заказчиком.
2.2.14. Выполнение Заказчиком требований, необходимых для подачи ресурсов, в соответствии с п. 19 Правил подключения.
2.2.15. Подписание акта приемки-сдачи выполненных работ.
2.3. Размер заявленной потребляемой нагрузки ресурса составляет:
водопотребление ____ куб. м/сут.,
водоотведение _____ куб. м/сут.
Размер максимальной нагрузки ресурса, указанной в технических условиях, выданных Заказчику, составляет:
водопотребление _____ куб. м/сут.,
водоотведение _____ куб. м/сут.
2.4. Дата подключения Объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения не позднее ______________ при условии выполнения Заказчиком условий подключения, обязательств по внесению платы за подключение в полном объеме согласно п. 5.1
настоящего договора.
2.5. По всем вопросам взаимоотношений по заключению, исполнению и прекращению настоящего договора Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 № 360, Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, иными нормативными правовыми актами и настоящим договором.
3. Обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить Предприятию оферту с приложением документов в соответствии с действующим законодательством для заключения настоящего договора.
3.1.2. Разработать проектную документацию, в том числе раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" в соответствии с условиями
подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и/или водоотведения согласно приложению № 1 к настоящему договору и нормативными требованиями (далее - раздел проектной документации).
Подготовку указанной документации должны осуществлять лица, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию Обществом.
3.1.3. Предоставить Обществу один экземпляр раздела проектной документации, утвержденной в установленном порядке, содержащей сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Соблюдать требования проектной документации.
3.1.4. Уведомить Предприятие и Общество о получении разрешения на строительство Объекта в течение 7 дней со дня его получения.
3.1.5. В случае необходимости изменения заявленной нагрузки ресурса, указанной в п. 2.3
настоящего договора, в соответствии с проектной документацией на строительство (реконструкцию) Объекта, направить Сторонам предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор. При этом заявленная нагрузка ресурса не может быть уменьшена более чем на 20% от указанной в п. 2.3
настоящего договора величины или превышать величину указанной максимальной нагрузки ресурса.
3.1.6. Не позднее 30 календарных дней до даты подключения, указанной в п. 2.4
настоящего договора, выполнить условия
подключения и подготовить к подключению внутриплощадочные и внутридомовые сети и оборудование Объекта до точки (точек) подключения, указанных в приложении № 1 к настоящему договору, приобрести и установить приборы (узлы) учета ресурсов, провести иные необходимые подготовительные работы, обеспечивающие возможность подключения Объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения на внутриплощадочных и внутридомовых сетях до точки подключения. Строительство внутриплощадочных и внутридомовых сетей должно производиться в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией и нормативными требованиями, лицами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство.
3.1.7. В течение 5 календарных дней с момента выполнения условий подключения письменно уведомить Общество о выполнении условий подключения и готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к приему ресурсов, с приложением соответствующих документов согласно приложению № 3
к настоящему договору.
3.1.8. Не позднее 14 календарных дней до присоединения Объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения обеспечить доступ представителям Общества для проверки выполнения Заказчиком условий подключения и готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению и приему ресурсов, установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах.
3.1.9. При наличии разрешения от Предприятия и Общества осуществить действия по присоединению к сетям водоснабжения и/или водоотведения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования Объекта в точке (точках) подключения в течение 10 дней с момента подписания акта о готовности, указанного в пп. 3.3.5
настоящего договора. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием между Обществом и Заказчиком акта о присоединении.
3.1.10. Оплатить услуги по подключению Объекта путем внесения платы за подключение в сроки и в порядке, определенные настоящим договором.
3.1.11. Осуществить действия по промывке и дезинфекции созданных Заказчиком водопроводных устройств и сооружений в соответствии с п. 19 Правил подключения. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием Обществом и Заказчиком акта о промывке созданных Заказчиком водопроводных устройств и сооружений. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
3.1.12. Сообщать Сторонам об обстоятельствах и причинах, препятствующих соблюдению срока подключения Объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения, в течение трех дней с момента их выявления и направить Сторонам предложения по внесению изменений в настоящий договор с указанием нового срока подключения Объекта.
3.1.13. Уведомить письменно Стороны о прекращении или приостановке работ по проектированию или строительству Объекта в течение 3 календарных дней с момента принятия данного решения.
3.1.14. В течение 5 календарных дней сообщить Сторонам об изменении банковских реквизитов, места нахождения, почтового адреса, телефонов.
3.2. Предприятие обязано:
3.2.1. Направить Обществу документы, указанные в пп. 2.2.1
настоящего договора, в течение 5 календарных дней с момента получения от Заказчика для подписания Обществом договора.
3.2.2. На основании отдельных договоров, заключенных с Обществом, поручить Обществу обеспечить выполнение работ по проектированию и строительству сетей, необходимых для подключения Объекта.
3.2.3. На основании отдельных договоров, заключенных с Обществом, осуществлять приемку и оплату работ, выполненных Обществом и необходимых для обеспечения технической возможности осуществления подключения Объекта в точке (точках) подключения, указанной в приложении № 1
к настоящему договору.
3.2.4. В случае полной оплаты Заказчиком стоимости услуг по подключению, определенной в п. 5.1
настоящего договора, и при наличии акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению к сетям водоснабжения и/или водоотведения, указанного в пп. 3.3.5
настоящего договора, а также информации от Общества о готовности к присоединению Объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения в точке (точках) подключения и подаче ресурса выдать Заказчику разрешение на осуществление действий по присоединению к сетям водоснабжения и/или водоотведения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования Объекта в точке (точках) подключения.
3.2.5. В течение 10 календарных дней с момента определения перечня и объемов работ, необходимых для обеспечения технической возможности осуществления подключения Объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения, направить указанную информацию Заказчику.
3.2.6. В течение 10 рабочих дней с момента получения Предприятием требования Заказчика направить информацию о выполнении мероприятий, проводимых в рамках исполнения настоящего договора.
3.2.7. В течение 5 календарных дней сообщить Сторонам об изменении банковских реквизитов, места нахождения, почтового адреса, телефонов.
3.3. Общество обязано:
3.3.1. В течение 20 календарных дней с момента получения от Предприятия оферты в соответствии с пп. 3.2.1
настоящего договора, подписать договор и разработать документы, указанные в пп. 2.2.2
настоящего договора.
3.3.2. Направить Предприятию договор с Приложениями.
3.3.3. На основании отдельных договоров между Предприятием и Обществом обеспечить техническую возможность осуществления подключения Объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения в точке (точках) подключения, указанной в приложении № 1
к настоящему договору, и в срок, установленный в п. 2.4
настоящего договора, в том числе, выполнить работы по проектированию и строительству сетей, необходимых для подключения Объекта.
3.3.4. Выполнить необходимые мероприятия на внеплощадочных сетях до точки подключения в целях обеспечения выполнения Заказчиком действий, указанных в пп. 3.1.9
настоящего договора. Проинформировать Предприятие и Заказчика о готовности к присоединению Объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения в точке (точках) подключения и подаче ресурса не позднее 15 дней до присоединения.
3.3.5. Проверить выполнение Заказчиком условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах в течение 14 календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к приему ресурсов. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием между Заказчиком и Обществом акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению к сетям водоснабжения и/или водоотведения.
3.3.6. Сообщить Сторонам об обстоятельствах и причинах, препятствующих соблюдению срока подключения Объекта, установленного настоящим договором, в течение 3 календарных дней с момента их выявления и направить Сторонам предложения по внесению изменений в настоящий договор с указанием нового срока подключения Объекта.
3.3.7. В течение 5 календарных дней сообщить Сторонам об изменении банковских реквизитов, места нахождения, почтового адреса, телефонов.
4. Права сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать от Предприятия и Общества выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.
4.1.2. Получить информацию о выполнении мероприятий, проводимых в рамках исполнения настоящего договора, в установленные в настоящем договоре сроки.
4.2. Предприятие имеет право:
4.2.1. Требовать от Заказчика полной оплаты услуг по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения.
4.2.2. Не выдавать Заказчику разрешение на осуществление действий по присоединению к сетям водоснабжения и/или водоотведения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования Объекта в точке (точках) подключения договора в случае частичной (неполной) оплаты Заказчиком услуг, оказываемых по настоящему договору.
4.2.3. На основании отдельных договоров, заключенных с Обществом, осуществлять контроль за исполнением работ, выполняемых Обществом и необходимых для обеспечения технической возможности осуществления подключения Объекта Заказчика к сетям водоснабжения и/или водоотведения, в точке (точках) подключения, указанной в приложении № 1
к настоящему договору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Общества, не связанную с исполнением обязательств в рамках настоящего договора.
4.2.4. Изменить дату подключения объекта:
4.2.4.1. На период просрочки выполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по пп. 3.1.6
настоящего договора.
4.2.4.2. На основании обращения Общества в порядке, предусмотренном пп. 4.3.3
настоящего договора.
4.3. Общество имеет право:
4.3.1. Не подписывать акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к приему ресурсов, указанный в пп. 3.3.5
настоящего договора, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком условий подключения, требований проектной документации.
4.3.2. Участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от Объекта до точки подключения.
4.3.3. Обратиться к Предприятию с предложением об изменении даты подключения Объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения без изменения сроков внесения платы за подключение, если Заказчик не предоставил в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить следующие действия:
проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению и приему ресурсов,
опломбирование установленных приборов (узлов) учета ресурсов, кранов и задвижек на их обводах.
5. Порядок расчетов по договору
5.1. Стоимость услуг по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения (плата за подключение) по настоящему договору составляет:
водоснабжение_______(_____) руб. ___ коп., в том числе НДС _____(___) руб. ____ коп.,
водоотведение________(____) руб. ___ коп., в том числе НДС _____(____) руб. ___ коп.
5.2. Заказчик вносит плату за подключение по настоящему договору в следующем порядке:
5.2.1. 20% от платы за подключение - предварительная оплата в течение 90 календарных дней с момента заключения настоящего договора.
5.2.2. 30% от платы за подключение - в течение 30 календарных дней после получения разрешения на строительство Объекта.
5.2.3. 50% от платы за подключение - ежеквартально до 15-го числа последнего месяца квартала равными долями начиная с квартала, следующего за датой получения разрешения на строительство, и до даты подключения, установленной п. 2.4
настоящего договора. После получения разрешения на строительство Заказчик и Предприятие подписывают график внесения платежей, установленных настоящим подпунктом.
5.3. Оплата работ по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Предприятия.
5.4. После заключения настоящего договора Предприятие вправе изменить размер платы за подключение в случае изменения тарифа на подключение. Об изменении размера платы за подключение Предприятие письменно уведомляет Заказчика в течение 10 календарных дней с момента принятия постановления администрации города Перми об утверждении нового размера тарифа на подключение.
5.5. Заказчик имеет право в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу нового размера тарифа на подключение внести оставшуюся часть платы за подключение, рассчитанную исходя из тарифа на подключение, действующего до его изменения.
5.6. В случае если Заказчик не воспользовался своим правом, определенным п. 5.5
настоящего договора, то с момента введения новой платы за подключение Заказчик производит очередной платеж, установленный п. 5.2
настоящего договора и не внесенный до указанного момента, исходя из новой платы за подключение.
6. Порядок приемки оказанных услуг
6.1. Приемка оказанных Предприятием услуг по подключению осуществляется путем подписания акта сдачи-приемки услуг.
6.2. Заказчик обязан в течение 5 календарных дней со дня предоставления Предприятием акта сдачи-приемки услуг, подписанного Обществом и Предприятием и составленного в трех экземплярах, подписать представленный акт и направить по одному экземпляру для Сторон, либо направить Предприятию мотивированный отказ от его подписания.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг по подключению Сторонами в течение 5 календарных дней с момента получения Предприятием мотивированного отказа составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Если в течение 5 календарных дней со дня предоставления Предприятием акта сдачи-приемки услуг Предприятие не получит от Заказчика подписанный акт либо мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки услуг, услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, установленных п. 5.2
настоящего договора, Заказчик выплачивает Предприятию неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.
7.2. В случае нарушения Предприятием срока подключения Объекта к сетям водоснабжения и/или водоотведения Предприятие уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости услуг, указанной в п. 5.1
настоящего договора, за каждый день просрочки и возмещает причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством.
7.3. В случае неисполнения Обществом обязательств по выполнению работ, необходимых для обеспечения технической возможности осуществления подключения Объекта Заказчика к сетям водоснабжения и/или водоотведения, находящимся в хозяйственном ведении Предприятия и эксплуатируемым Обществом, в точке (точках) подключения, указанной в приложении № 1
к настоящему договору, ответственность Общества наступает в соответствии с договором, заключенным в соответствии с пп. 3.2.2
, 3.3.3
настоящего договора.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим договором, в силу обстоятельств непреодолимой силы, то есть обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которых они не могли предвидеть и избежать (землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, решения, принимаемые органами государственной власти).
8.2. Сторона, которой обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательства, обязана известить Стороны об этом в десятидневный срок.
8.3. Срок выполнения обязательства по настоящему договору увеличивается на период, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению этих обязательств.
9. Условия расторжения договора
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут Предприятием или Заказчиком в одностороннем порядке без обращения в суд письменным предупреждением сторон за месяц до предполагаемой даты расторжения в следующих случаях:
9.1.1. Прекращения строительства и/или изъятия земельного участка у Заказчика.
9.1.2. Существенного нарушения договора другой стороной.
Нарушение договора Заказчиком считается существенным в случае нарушения сроков оплаты, установленных п. 5.2
настоящего договора, на срок более трех месяцев.
Нарушение договора Предприятием считается существенным в случае нарушения срока оказания услуг по подключению, установленного п. 2.4
настоящего договора, на срок более трех месяцев.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут Предприятием в одностороннем порядке без обращения в суд с письменным предупреждением Сторон за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения в случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных пп. 3.1.6
настоящего договора, на срок, превышающий 6 месяцев.
9.3. При досрочном расторжении настоящего договора Заказчиком либо Предприятием, при одностороннем отказе Заказчика от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом, в случае отсутствия нарушений условий настоящего договора Предприятием, Заказчик обязан уплатить Предприятию штраф в размере 20% от стоимости услуг по настоящему договору и возместить Предприятию фактически понесенные им и документально подтвержденные расходы до момента расторжения настоящего договора.
10. Разрешение споров
10.1. Стороны настоящего договора установили обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Претензии по выполнению условий настоящего договора должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться Сторонам заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаться лично полномочному лицу под расписку.
Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее одного месяца с даты получения претензии.
10.2. Споры, не урегулированные сторонами в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.
10.3. Претензионный порядок урегулирования споров, установленный настоящим договором, не применяется в случае возникновения между сторонами разногласий при заключении настоящего договора.
11. Действие договора и прочие условия
11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.
11.2. Обязанности Общества и Предприятия, предусмотренные настоящим договором, возникают с момента внесения Заказчиком платы, предусмотренной пп. 5.2.1
настоящего договора. При неисполнении Заказчиком обязанности, установленной пп. 5.2.1
настоящего договора, договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем, в котором истекает срок внесения платы, установленной пп. 5.2.1
настоящего договора, без дополнительного извещения Сторон о расторжении настоящего договора и без соблюдения процедуры, установленной п. 9.1
настоящего договора.
11.3. Все изменения по договору, в том числе по изменению заявленной нагрузки ресурса, сроков подключения и прочее, осуществляются путем заключения дополнительных соглашений к договору и являются его неотъемлемой частью, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
11.4. Стороны вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам при условии письменного согласия каждой из Сторон.
11.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения, подписываемые уполномоченными представителями Сторон настоящего договора:
11.6.1. Условия
подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и/или канализации (приложение № 1 к настоящему договору).
11.6.2. Схема
местоположения точки (точек) подключения (приложение № 2 к настоящему договору).
11.6.3. Реестр
исполнительной документации (приложение № 3 к настоящему договору).
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Предприятие Заказчик Общество
Директор
]]>________________________ ________________________ _________________________
Приложение № 1
к договору
оказания услуг по подключению
к сетям водоснабжения
и водоотведения
Условия подключения
объекта капитального строительства к сетям водоснабжения
и/или водоотведения (подготовки внутриплощадочных
и внутридомовых сетей)
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Заказчик: ¦Название организации ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦Должность руководителя ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦Ф.И.О. ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Наименование объекта: ¦объект ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Характеристика объекта: ¦новое строительство ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦ ¦реконструкция ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Адрес объекта: ¦адрес, номер д. ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Квартал, микрорайон города: ¦кв. N__ ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Административный район города: ¦название ¦
+--------------------------------+-------------------------------+--------+
¦Водопотребление: ¦расход ¦м3/сут. ¦
+--------------------------------+-------------------------------+--------+
¦Расход на пожаротушение ¦расход ¦л/с ¦
+--------------------------------+-------------------------------+--------+
¦Водоотведение: ¦расход ¦м3/сут. ¦
+--------------------------------+-------------------------------+--------+
¦Увеличение водопотребления: ¦расход ¦м3/сут. ¦
¦(в случае реконструкции объекта)¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+--------+
¦Водоснабжение ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Подключение объекта: ¦В колодце ВК-1 на границе земельного ¦
¦ ¦участка. ¦
¦ ¦Размещение колодца ВК-1 указано ¦
¦ ¦ориентировочно на прилагаемой схеме
в ¦
¦ ¦М 1:500 (приложение № 2). Параметры ¦
¦ ¦колодца и сети будут определены на ¦
¦ ¦стадии проектирования внутриплощадочных ¦
¦ ¦сетей водопровода. ¦
¦ ¦До начала разработки проекта согласовать¦
¦ ¦с Предприятием и Обществом место ¦
¦ ¦установки колодца ВК-1 ¦
+--------------------------------+-------------------------------+--------+
¦Гарантируемый свободный напор в ¦метров ¦м ¦
¦месте присоединения: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------------------------------+--------+
¦Разрешаемый режим ¦Определить проектной документацией ¦
¦водопотребления (отпуска): ¦ ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Требования по установке средств ¦Для учета воды в здании предусмотреть и ¦
¦измерений питьевой воды и ¦выполнить водомерный узел ¦
¦устройству узла учета: ¦ ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Требования по обеспечению ¦Определить проектной документацией ¦
¦соблюдения условий пожарной ¦ ¦
¦безопасности и подаче расчетных ¦ ¦
¦расходов воды для пожаротушения:¦ ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Перечень мер по рациональному ¦Определить проектной документацией ¦
¦использованию питьевой воды: ¦ ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Требования к технологическим и ¦ ¦
¦конструктивным решениям ¦ ¦
¦внутриплощадочных сетей: ¦ ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Водоотведение ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Подключение объекта: ¦В колодце КК-1 на границе земельного ¦
¦ ¦участка. ¦
¦ ¦Размещение колодца КК-1 указано ¦
¦ ¦ориентировочно на прилагаемой схеме
в ¦
¦ ¦М 1:500 (приложение № 2). Параметры ¦
¦ ¦колодца и сети будут определены на ¦
¦ ¦стадии проектирования внутриплощадочных ¦
¦ ¦сетей канализации. ¦
¦ ¦До начала разработки проекта согласовать¦
¦ ¦с Предприятием и Обществом место ¦
¦ ¦установки колодца КК-1 ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Разрешаемый состав и режим ¦В соответствии со СНиП и другими ¦
¦сброса сточных вод: ¦нормативными документами, регулирующими ¦
¦ ¦данную деятельность в Российской ¦
¦ ¦Федерации ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Требования к устройствам для ¦Определить проектной документацией ¦
¦отбора проб и учета объема ¦ ¦
¦сточных вод: ¦ ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Требования по сокращению сброса ¦Определить проектной документацией ¦
¦сточных вод и загрязняющих ¦ ¦
¦веществ: ¦ ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Требования к технологическим и ¦ ¦
¦конструктивным решениям ¦ ¦
¦внутриплощадочных сетей: ¦ ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Общие требования ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Границы эксплуатационной ¦По водопроводу - по ответному фланцу ¦
¦ответственности ООО "НОВОГОР- ¦отключающей задвижки в колодце на ¦
¦Прикамье" и заказчика: ¦границе отвода земельного участка. ¦
¦ ¦Примечание: отключающая задвижка и ¦
¦ ¦колодец, N_колодца, устанавливаются и ¦
¦ ¦эксплуатируются силами Общества. ¦
¦ ¦По канализации - по внутренней стенке ¦
¦ ¦колодца на границе отвода земельного ¦
¦ ¦участка. ¦
¦ ¦Примечание: колодец, N_колодца, ¦
¦ ¦устанавливается и эксплуатируется силами¦
¦ ¦Общества ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Требования к проектной ¦Проектная документация с отступлениями ¦
¦документации: ¦от настоящих условий подключения, ¦
¦ ¦необходимость которых выявлена в ходе ¦
¦ ¦проектирования и строительства, подлежит¦
¦ ¦обязательному согласованию с ¦
¦ ¦Предприятием и Обществом до начала ¦
¦ ¦производства работ ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Срок действия условий ¦В пределах срока, установленного п. 2.4
¦
¦подключения: ¦настоящего договора оказания услуг по ¦
¦ ¦подключению ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
Общество Предприятие Заказчик
________________________ ________________________ _________________________
(должность) (должность) (должность)
________________________ ________________________ _________________________
(______________________) (______________________) (_______________________)
(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)
Приложение № 2
к договору
оказания услуг по подключению
к сетям водоснабжения
и водоотведения
Схема
месторасположения точки (точек) подключения
Наименование объекта: _____________________________________________________
Масштаб: 1:500
(Схема)
Общество Предприятие Заказчик
________________________ ________________________ _________________________
(должность) (должность) (должность)
________________________ ________________________ _________________________
(______________________) (______________________) (_______________________)
(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)
Приложение № 3
к договору
оказания услуг по подключению
к сетям водоснабжения
и водоотведения
Реестр
исполнительной документации
1. Копия условий подключения (подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей).
2. Лицензии подрядной организации и технического надзора Заказчика.
3. Удостоверение сварщика.
4. Сертификаты на примененные материалы.
5. Акты приемки скрытых работ согласно СНИП 3.01.01-85*.
6. Акт о проведении приемочного испытания на герметичность безнапорного трубопровода.
7. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода.
8. Комплект рабочих чертежей с нанесением фактического положения построенных внутриплощадочных сетей.
9. Исполнительная съемка внутриплощадочных сетей.
10. Паспорт водопроводного колодца (камеры).
Общество Предприятие Заказчик
________________________ ________________________ _________________________
(должность) (должность) (должность)
________________________ ________________________ _________________________
(______________________) (______________________) (_______________________)
(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)
