АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
от 5 августа 2009 г. по делу № А71-5886/2009
Резолютивная часть решения объявлена: 3 августа 2009 г. Решение в полном объеме изготовлено 5 августа 2009 г.
Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Желновой Е.В., протокол судебного заседания вела судья Желнова Е.В., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "КМЦ" г. Ижевск к обществу с ограниченной ответственностью ПКФ "Полимерные покрытия" г. Ижевск о взыскании 40536 руб. неустойки, 140753 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам подряда № 01 от 16.08.2007 г., № 02 от 27.08.2007 г.
В присутствии представителей сторон:
от истца: Васильев Г.В. - зам. ген. дир. по дов. № Д-10 от 10.06.2009 г.
от ответчика: Зорин Д.А. - дир., прот. № 1-2008 от 29.04.2008 г.
установлено:
Обществом с ограниченной ответственностью "КМЦ" г. Ижевск заявлен иск о взыскании с ответчика - Общества с ограниченной ответственностью ПКФ "Полимерные покрытия" г. Ижевск 40536 руб. неустойки, 140753 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам подряда № 01 от 16.08.2007 г., № 02 от 27.08.2007 г.
В ходе судебного заседания, истец уточнил заявленные требования по размеру иска. Просит взыскать с ответчика 115718,62 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами согласно представленного расчета ответчика. Отказался от требований в части взыскания штрафа в сумме 40590 руб. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено на основании ст. 49 АПК РФ. Сумма иска составила: 115718,62 руб. проценты за пользование чужими денежным средствами.
Заявленные требования истцом поддержаны.
Ответчик считает иск необоснованным по основаниям дополнений к отзыву на иск, приобщенных к материалам дела.
Как установлено судом, решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 19.08.2008 г. по делу № А71-2769/2008-ГЗ, вступившим в законную силу, с общества с ограниченной ответственностью ПКФ "Полимерные покрытия" г. Ижевск в пользу ООО "КМЦ" г. Ижевск взыскано 675617,64 руб. долга по договорам подряда № 01 от 16.08.2007 г., № 02 от 27.08.2007 г.
Из материалов дела следует, что решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 19.08.2008 г. по делу № А71-2769/2008-ГЗ исполнено должником - ООО ПКФ "Полимерные покрытия" г. Ижевск частично на сумму 177310,92 руб. путем бесспорного списания денежных средств в рамках возбужденного исполнительного производства на основании выданного судом исполнительного листа № 28719 от 18.12.2008 г.
В рамках настоящего иска (с учетом принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнений), истец просит взыскать с ответчика 115718,62 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам договорам подряда № 01 от 16.08.2007 г., № 02 от 27.08.2007 г.
Рассмотрев представленные в материалы дела документы, заслушав пояснения представителей сторон, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению частично, исходя из следующего:
В силу ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица, должником подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
Как следует из представленных в материалы дела актов выполненных работ от 15.11.2007 г., 05.09.2007 г. общая стоимость выполненных истцом по договорам работ составила 831832,60 руб.
При этом, наличие задолженности ответчика перед истцом на сумму неоплаченных ответчиком работ по вышеуказанным договорам в размере 675617,64 руб. установлено вступившим в законную силу судебным актом - решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 19.08.2008 г. по делу № А71-2769/2008-Г3.
В соответствии с п. 6.2 договоров оплата заказчиком выполненных работ производится на основании подписанных акта выполненных работ и счета-фактуры в течение 3 календарных дней после их подписания сторонами, путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет подрядчика.
С учетом условий договора, касающихся порядка оплаты работ (п. 6.2 договора) и взысканной по решению суда суммы задолженности в размере 675617,64 руб., суд считает обоснованным начисление процентов за пользование чужими денежными средствами с 18.11.2007 г. от суммы долга в размере 675617,64 руб. Принимая во внимание, что в период с 12.01.2009 г. по 21.01.2009 г. в рамках исполнительного производства по решению суда от 19.08.2008 г. с ответчика в бесспорном порядке были списаны денежные средства в сумме 165611,82 руб., 871,66 руб., 3500 руб. соответственно, сумма процентов подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца составляет с учетом произведенных частичных оплат составляет:
с 18.11.2007 г. - 12.01.2009 г. (554006,46 руб.- сумма долга без учета НДС x 13% / 360 x 419) = 83824,18 руб.;
с 12.01.2009 г. по 15.01.2009 г. (388394,64 руб. x 13% / 360 x 3) = 420,76 руб.;
с 15.01.2009 г. по 21.01.2009 г. (387522,98 руб. x 13% / 360 x 6) = 839,63 руб.;
с 21.01.2009 г. по 08.05.2009 г. (384022,98 руб. x 11% / 360 x 107) = 12555,41 руб.
Итого: 97639,98 руб.
При изложенных обстоятельствах, поскольку просрочка в оплате подтверждена материалами дела, сумма процентов в размере 97639,98 руб. за период с 18.11.2007 г. по 08.05.2009 г., начисленная от суммы задолженности без учета НДС (554006,46 руб.) подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст. 395, 309, 310 ГК РФ.
С учетом принятого решения, в соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по госпошлине относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.
Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 171, 176 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ПКФ "Полимерные покрытия" г. Ижевск в пользу общества с ограниченной ответственностью "КМЦ" г. Ижевск проценты за пользование чужими денежным средствами в сумме 97639 руб. 98 коп. и 3429 руб. 19 коп. в возмещение расходов по оплате госпошлины по иску.
В удовлетворении остальной части иска истцу отказать.
2. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
3. Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), в также в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу через Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах Семнадцатого арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.
Судья
Е.В.ЖЕЛНОВА
