АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2010 г. по делу № А43-1312/2010-44-13
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Баландина Бориса Александровича,
при ведении протокола судебного заседания пом. судьи Логуновой Н.А.,
при участии в заседании представителей:
от истца: Новичкова М.П., доверенность № 2 от 11.01.2010, удостоверение № 176 от 14.04.2008,
от ответчика: Лапшин Е.В., доверенность № 7 от 30.03.2010, паспорт серии <...>,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску
Правительства Нижегородской области, город Нижний Новгород (далее - истец) к Обществу с ограниченной ответственностью "Госстрой НН", город Нижний Новгород (далее - ответчик) о взыскании 372 047 руб. 61 коп., в том числе задолженность по внесению в счет компенсации за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру по соглашению о реализации инвестиционного проекта в сумме 353 600 руб. 00 коп. и пеней в сумме 18 447 руб. 61 коп. за период с 04.07.2009 по 01.12.2009 включительно.
В обоснование исковых требований, истец указал, что 15.06.2009 г. между ним и ответчиком было заключено соглашение № 141 о реализации инвестиционного проекта по строительству трехуровневой подземной автостоянки, в соответствии с которым ответчик обязался своевременно выплачивать платежи в счет компенсации расходов за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру. Ответчик в нарушение заключенного соглашения не полностью выплатил платежи в счет компенсации расходов на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, в результате чего образовалась задолженность в размере 353 600 руб. 00 коп. Ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению послужило основанием для обращения с данным иском в суд.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 04.03.2010 принят отказ Правительства Нижегородской области от взыскания суммы основного долга в размере 353 600 руб., производство по делу в этой части прекращено.
В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, а также поддержал требование о взыскании с ответчика суммы пени в размере 18 447 руб. 61 коп. Дополнительные документы приобщены к материалам дела.
Представитель ответчика каких-либо возражений по существу заявленного требования, а также по самому расчету пени не заявил.
В ходе судебного заседания представитель ответчика заявил о признании суммы пени в полном объеме, что занесено в протокол судебного заседания от 30.03.2010. Полномочия на признание иска представителем ответчика, подтверждаются доверенностью № 7 от 30.03.2010.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд
установил:
15.06.2009 между Правительством Нижегородской области (Правительство) и Обществом с ограниченной ответственностью "Госстрой НН" (инвестор) заключено соглашение № 141 о реализации инвестиционного проекта по строительству трехуровневой подземной автостоянки.
В соответствии с пунктом 1.1 предметом настоящего соглашения является реализация инвестиционного проекта по строительству трехуровневой подземной автостоянки на земельном участке, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, между ГСК "Романтик" по ул. Ковровской и домами № 12, 14 по ул. Радужной, категория земель - земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0060189:58, площадью 2554 +/- 18 кв. м.
В рамках реализации инвестиционного проекта инвестор обязался за счет собственных средств осуществить строительство трехуровневой подземной автостоянки. Срок ввода объекта в эксплуатацию - не позднее 2 лет 6 месяцев с момента подписания договора аренды земельного участка (пункт 1.2 соглашения).
В соответствии с пунктом 2.1 соглашения размер компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру составил 2 268 000 руб. 00 коп.
В пункте 2.2 соглашения стороны согласовали следующий порядок выплаты компенсации:
- 453 600 руб. 00 коп. - до подписания договора аренды земельного участка;
- 1 360 800 руб. 00 коп. - равными долями ежемесячно в течение нормативного срока строительства объекта в соответствии с графиком, подготовленным министерством инвестиционной политики Нижегородской области;
- 453 600 руб. 00 коп. - перед вводом объекта в эксплуатацию, но не позднее окончания нормативного срока строительства объекта.
Согласно графику поступления платежей в счет компенсации затрат за существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру по соглашению от 15.06.2009 № 141, утвержденному заместителем министра инвестиционной политики Нижегородской области Гнеушевым А.Н., первоначальный взнос в размере 453 600 руб. 00 коп. должен быть произведен инвестором до июля 2009 года.
В соответствии с пунктом 4.2.2 соглашения инвестор обязался осуществлять выплату компенсации в полном объеме в сроки согласно статье 2 настоящего соглашения, однако сроки внесения платежей им были нарушены.
В соответствии с пунктом 7.3 соглашения инвестор выплачивает пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа, начисляемых на остаток невыплаченных средств при несоблюдении инвестором сроков внесения платежей, установленных статьей 2 соглашения.
По расчету истца сумма пени за нарушение сроков выплаты компенсация составила 18 447 руб. 61 коп. за период с 04.07.2009 по 01.12.2009 включительно.
10.11.2009 истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 307/10964 с просьбой оплатить образовавшуюся задолженность в срок до 20.11.2009. Настоящая претензия получена ответчиком 13.11.2009, что подтверждается соответствующим почтовым уведомлением.
Поскольку ответчик нарушил порядок и сроки внесения платежей, установленные графиком поступления платежей, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 04.03.2010 принят отказ Правительства Нижегородской области от взыскания суммы основного долга в размере 353 600 руб., производство по делу в этой части прекращено.
В процессе рассмотрения дела ответчик заявил о признании заявленного искового требования в части взыскания суммы пени в размере 18 447 руб. 61 коп.
По правилам пункта 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.
В соответствии с пунктом 5 вышеуказанной правовой нормы арбитражный суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.
Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о том, что в настоящем деле обстоятельства, препятствующие принятию признания ответчиком заявленного требования, отсутствуют. О признании иска заявлено представителем ответчика, наделенным согласно выданной доверенности правом совершения данного процессуального действия.
Факт несвоевременной выплаты ответчиком компенсация за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру и начисления за просрочку платежа пени подтверждается материалами дела. Учитывая положения статьи 309 Гражданского кодекса РФ, суд приходит к выводу, что признание иска ответчиком не противоречит материалам дела и не нарушает права третьих лиц.
Согласно пункту 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.
С учетом признания иска ответчиком, суд признает требование истца подлежащим удовлетворению в полном объеме.
Расходы по делу в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 319 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
решил:
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Госстрой НН", город Нижний Новгород в пользу Правительства Нижегородской области, город Нижний Новгород 18 447 руб. 61 коп. пеней за период с 04.07.2009 по 01.12.2009.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Госстрой НН", город Нижний Новгород в доход федерального бюджета Российской Федерации 738 руб. 00 коп. государственной пошлины.
Исполнительные листы выдать после вступления настоящего решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.
В таком же порядке решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта.
Судья
Б.А.БАЛАНДИН